Taraflar
İşbu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta
Atak Elektromekanik (bundan sonra “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile,
diğer tarafta hizmet talebinde bulunan kişi veya kurum (bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.
Madde 1 – Konu
Bu sözleşmenin konusu, HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye; mühendislik, elektromekanik sistemler, konveyör, otomasyon, çelik konstrüksiyon, montaj ve bakım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Madde 2 – Tarafların Yükümlülükleri
HİZMET SAĞLAYICI’nın Yükümlülükleri
Hizmetleri, teknik şartnameye, sözleşme hükümlerine ve mesleki standartlara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.
Kullanılacak malzemeler, iş güvenliği ve kalite standartlarına uygun olmalıdır.
Müşteri bilgilerini gizli tutar, üçüncü kişilerle paylaşmaz (yasal zorunluluklar hariç).
MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri
Hizmetin yürütülmesi için gerekli bilgi, belge ve erişim imkânlarını zamanında sağlar.
Anlaşılan bedeli, ödeme planına uygun olarak eksiksiz ve zamanında öder.
Çalışma alanında iş güvenliği ve ortam koşullarını sağlar.
Madde 3 – Hizmet Bedeli ve Ödeme Şartları
Hizmet bedeli, taraflar arasında yapılan teklif ve/veya proforma fatura ile belirlenir.
Ödemeler, belirtilen banka hesabına veya taraflarca mutabık kalınan yöntemle yapılır.
Müşteri, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte kalan tutarı en geç 7 (yedi) gün içinde ödemekle yükümlüdür.
Gecikme halinde, yasal faiz oranı üzerinden gecikme faizi uygulanabilir.
Madde 4 – Teslimat ve Süre
Hizmetin teslim süresi, proje kapsamına ve sözleşme başlangıç tarihine göre belirlenir.
Mücbir sebepler (doğal afet, savaş, grev, salgın vb.) nedeniyle gecikmeler taraflara bildirilir ve süre uzatımı tanınabilir.
Madde 5 – Garanti ve Destek
HİZMET SAĞLAYICI, teslim ettiği sistemler için kullanım hatası dışında teknik garanti sağlar.
Garanti süresi aksi belirtilmedikçe 12 (on iki) aydır.
Bakım, yedek parça ve periyodik kontrol hizmetleri ek sözleşme veya teklif kapsamında verilebilir.
Madde 6 – Gizlilik
Taraflar, işbu sözleşme kapsamında edindikleri her türlü ticari, teknik veya kişisel bilgiyi gizli tutmayı kabul eder. Bilgiler, sadece sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
Madde 7 – Fikri Mülkiyet Hakları
Hizmet kapsamında geliştirilen çizim, proje, tasarım, yazılım veya dokümanların fikri mülkiyeti HİZMET SAĞLAYICI’ya aittir. MÜŞTERİ, bu materyalleri izinsiz çoğaltamaz veya üçüncü kişilerle paylaşamaz.
Madde 8 – Sözleşmenin Feshi
Taraflardan biri, diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, 7 (yedi) gün içinde yazılı ihtar çekerek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Fesih halinde, HİZMET SAĞLAYICI yapılan iş ve harcanan malzemeler oranında ücret talep edebilir.
Madde 9 – Mücbir Sebepler
Tarafların kontrolü dışında gelişen olağanüstü durumlar nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde, taraflar birbirini yazılı olarak bilgilendirir. Bu durumda taraflar sorumlu tutulmaz.
Madde 10 – Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Kocaeli (İzmit) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 11 – Yürürlük
İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Taraflar, tüm maddeleri okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan eder.
Taraflar
HİZMET SAĞLAYICI: Atak Elektromekanik
Ad / Soyad: ..................................................
İmza / Kaşe: ................................................
MÜŞTERİ: ......................................................
Ad / Soyad / Ünvan: ........................................
İmza / Kaşe: ................................................
Tarih: 24/10/2024
